• <nav id="cwumo"><code id="cwumo"></code></nav>
  • <menu id="cwumo"><strong id="cwumo"></strong></menu>

    商品房買賣合同

    時間:2022-10-02 11:40:19 買賣合同 我要投稿

    精選商品房買賣合同模板匯總五篇

      隨著法律觀念的日漸普及,越來越多的場景和場合需要用到合同,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。那么相關的合同到底怎么寫呢?以下是小編收集整理的商品房買賣合同5篇,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    精選商品房買賣合同模板匯總五篇

    商品房買賣合同 篇1

      原告:付洋,女,1983年12月15日出生,漢族,住成都市高新區蘭天路1號1棟25號。身份證號:5101075

      被告:四川飛森房地產開發有限公司,住所地:成都高新區高朋東路倍特標準廠房。

      法定代表人:周子飛

      工商登記注冊號:成工商(高新)字5101091001017

      訴訟請求:

      1. 請求判令被告承擔逾期交房的違約金17608.58元。

      2. 請求判令被告承擔逾期辦理房產證的違約金11091.73元。

      3. 請求判令由被告承擔本案的訴訟費。

      4. 請求判令由被告承擔逾期辦理國有土地使用權證的違約金。

      事實與理由:

      原告與被告先后于20xx年5月5日和20xx年10月28日分別 簽訂兩份《商品房買賣合同》,由原告購買被告位于雙流縣華陽鎮華龍大橋側的戛納印象.歐洲商業公園A幢227號 和3幢223號商鋪。在合同中約定逾期交房和逾期辦理房產證 的應由被告承擔違約責任,并約定了違約金的計算方式。

      一、根據《商品房買賣合同》的約定,被告應承擔逾期交房的違約金。

      1、A幢227號的交房日期為20xx年9月30日,被告交房日期為20xx年6月30日,逾期273天,根據合同約定,被告應承擔支付違約金人民幣12370.20元的違約責任。

      2、3幢223號約定交房日期為20xx年3月31日,被告交房日期為20xx年6月30日,逾期91天,根據合同約定,被告應承擔支付違約金人民幣5238.38元。

      二、根據《商品房買賣合同補充協議》第三條的約定,被告還應承擔逾期辦理房產證的違約責任。雙方約定辦理房產證日期為原告交清全部資料、各項稅費、房屋專項維修資金后365日內(20xx年6月30日已交付資料、繳付各稅費)。

      1、A幢227號實際辦理時間為20xx年8月1日,逾期31天,被告應承擔支付違約金人民幣702.15元。

      2、3幢223號實際辦理時間為20xx年6月26日,逾期361天,被告應支付違約金10389.58元。

      綜上所述,被告應支付原告違約金共計28700.31元。

      三、根據《商品房買賣合同》第十五條的約定,被告還應承擔逾期辦理國有土地使用權證的違約金。根據《城市房地產開發經營管理條例》第三十三條“預售商品房的購買人應當自商品房交付使用之日起90日內,辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續。…….。房地產開發企業應當協助商品房購買人辦理土地使用權變更和房屋所有權登記手續,并提供必要的證明文件。《商品房買賣合同》第十五條約定的“權屬登記”既包括房屋產權證登記,也包括國有土地使用權證登記。被告至今尚未辦理國有土地使用權證。

      被告違約后,原告曾多次找被告協商未果。根據《中華人民共和國合同法》有關規定,為維護原告的合法權益,現訴至人民法院,望法院查明事實,依法審理并判決如前訴請。

      此致

      成都市雙流縣人民法院

      起訴人:付洋

      20xx年二月二十五日

    商品房買賣合同 篇2

      出售方(甲方):

      地址:

      電話:

      購買方(乙方):

      姓名:

      性別:

      出生日期: 年 月 日

      國籍:

      身份證號碼:

      電話:

      地址:

      第一條 本合同依據中華人民共和國法律制定。

      第二條 甲方經 人民政府文件批準,取得位于 市 地段,占地面積 平方米的土地使用權,使用期限自 至 止,共計 年,土地所有權屬中華人民共和國。

      甲方在上述土地興建樓宇,屬 結構,定名為 ,由甲方出售。

      第三條 乙方自愿向甲方購買上述樓宇內的第 座(幢)樓 單元,建筑面積為 平方米,占地(分攤面積 平方米) 平方米。由甲方于 年 月 日交付乙方使用,如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超過三百六十天,特殊原因是:

      1、人力不可抗拒的自然災害;

      2、施工中遇到異常的困難及重大技術問題不能及時解決;

      3、其他非甲方所能控制的事件。

      上述原因必須以 市有關主管部門的證明文件為依據。

      第四條 甲乙雙方同意上述樓宇單元售價為 幣 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角整。

      付款方式由乙方按指定收款銀行:

      賬戶名稱: 賬號: 付款辦法:

      第五條 乙方如未按本合同第四條第二款付款,甲方有權追索違約利息,以應付款之日起至實際付款之日止,按 銀行當時貸款利率計算利息。如乙方逾期三十天仍未付所欠款項和利息,甲方有權單方終止合同,將樓宇出售他人,出售之款不足以清還甲方之款時,甲方可向乙方追索;如轉售盈利則盈利屬甲方所有。

      第六條 甲方如未按本合同第三條的規定將樓宇單元交付乙方使用,應按合同規定交付日第二天起至實際交付日止,以當時 銀行貸款利率計算利息,以補償乙方的損失。

      第七條 在簽訂本合同時,甲方應將乙方原認購時所交付的定金 退回給乙方或抵作購樓價款。

      第八條 甲方出售的樓宇須經 市建筑質量檢驗部門驗審合格,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房后甲方應將乙方付款在三十天內退回乙方。

      第九條 乙方在交清購樓款后,由 市房管部門發給房產權證書,業主即取得出租、抵押、轉讓等權利。

      乙方在使用期間,有權享用與該樓宇有關聯的公共通道、設施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設施和公共利益。

      乙方所購樓宇只作 使用。在使用期間不得擅自改變該樓宇結構,如有損壞應自費修繕。乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關土地管理規定繳納土地使用費。

      第十條 乙方所購樓宇,如發生出租、抵押、轉讓等法律行為,應經 市公證處辦理公證后,由 市房產管理部門辦理房產權轉移、登記手續。

      第十一條 本合同用鋼筆填寫的與打字油印的文字,均具有同等效力。

      第十二條 本合同自簽訂并經 市公證處公證之日起生效。

      第十三條 如發生糾紛,雙方應本著友好精神協商解決,不能解決時,按下列第 種方式解決;

      1、向 仲裁委員會申請仲裁;

      2、依法向人民法院起訴,

      本合同共 頁,為一式三份,甲乙雙方各執一份, 市公證處留存一份,均具有同等效力。

      出售方(甲方): 購買方(乙方):

      法定代表人: 法定代表人:

    商品房買賣合同 篇3

      甲方(委托人):

      乙方(受托人): 北京某某房地產經紀有限公司

      依據國家法律、法規和本市政府部門有關規定,甲、乙雙方在平等、自愿和協商一致的基礎上,就甲方委托乙方,乙方接受甲方委托從事房屋購買代理事項達成一致,訂立本合同。

      第一條 委托事項

      甲方委托乙方代理購買于 市 區 房產,建筑面積 平方米,權屬性質 ,原商品房銷售契約編號 。

      第二條 委托代理期限

      乙方自本合同訂立后的次日起 個工作日完成全部代理事項,如因甲方原因耽誤,工作日相應順延。

      第三條 房產價格及付款時間、付款方式

      1.該房產購買價格為人民幣(大寫) 元整,此價格為凈房款,購買該房產甲方應交的其它相關費用詳見附件一。

      2.付款日期、付款方式:

      第四條甲乙雙方相互提供下列相應證件

      甲方提供:夫妻雙方身份證、戶口本、婚姻證明、人名章。

      乙方提供:經紀機構資質證書、營業執照復印件。

      第五條 甲方義務

      1.甲方應及時提供該房屋辦理產權過戶手續過程中所需要的相關證件及材料的原件和復印件,并保證在辦理過戶交易手續時按時到場。

      2.若甲方申請銀行按揭貸款,需及時向乙方提供貸款所需資料。

      3.照本合同中約定的付款方式及時間按時交付房款。

      4.乙方通知甲方簽訂房屋買賣合同,甲方應于接到通知之日起三個工作日內到指定地點簽訂,辦理該房屋產權屬變更。

      第六條 乙方義務

      1.乙方確保代理事項真實合法。

      2.確保賣方按照本合同約定按期過戶,進行房屋交接。

      3.不得違反國家法律法規的相關規定,或與他人惡意串通,損害甲方利益。

      4.如需變更為甲方代理服務事項、要求和標準,須經甲方同意。

      第七條 其他事項約定

      1.簽署成交協議后,錢款交接地點為乙方指定地點,否則后果自負。

      2.本合同履行期間,甲、乙雙方因履行本合同而簽署的補充協議和其它書面文件,均為本協議不可分割的一部分,具有同等法律效力。

      3.該房屋辦完過戶手續,甲方收到房屋后,本合同自行終止。

      第八條 違約責任

      1.甲、乙雙方履行本合同期間,如因不可抗力、國家法律、法規、政策等原因,該房不能辦理權屬變更,雙方均不承擔違約責任。

      2.本合同履行期間,如違反本合同第五、六條各項約定之一的,應支付對方該房約定出售價格的5%的違約金作為賠償。

      3.如因賣方原產權證辦理不成功,導致本合同無法正常履行,乙方全部返還甲方所交款項,雙方免責,合同解除。

      第九條 合同爭議的解決辦法

      本合同如發生爭議,由雙方當事人協商解決,如協商不成,依法向出售房產所在地的人民法院起訴。

      第十條 合同生效日期

      本合同經甲方簽字和乙方蓋章后即生效,合同文本一式兩份,甲、乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

      第十一條 補充條款

      甲方: 乙方:某某房地產經紀有限公司

      現在住址: 地址:

      身份證號碼: 房地產經紀機構資質證書編號:

      第 號

      委托代理人: 經辦人:

      聯系電話: 聯系電話:

      簽約日期:

    商品房買賣合同 篇4

      出賣方(以下簡稱甲方):

      買受方(以下簡稱乙方):

      根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產管理法》及其他有關法律、法規之規定,甲乙雙方經友好協商,就乙方購買甲方房產一事達成一致,訂立本合同:

      第一條 甲方聲明,甲方所售房屋手續齊全,房屋位于銀川市 小區 號樓 號房,房屋用途為公寓 , 房屋結構為框架 ,建筑面積為 平方米(以產權證上登記的建筑面積為準)。

      甲方保證房屋產權無查封、無債務糾紛,提供的材料齊全、真實有效,可以辦理權屬過戶、稅務登記、貸款申請等與交易有關的各項事宜。

      第二條 乙方聲明,乙方購買本合同第一條所述甲方房屋,支付房款,履行本合同約定的各項義務,承擔違反本合同義務的法律責任。

      第三條 甲乙雙方同意上述房產的交易價格為 元/平方米,共計人民幣(大寫) 佰 拾 萬 仟 佰 拾_ _元整(¥ )

      第四條 付款

      1、乙方應在簽訂本合同時,即支付購房定金計人民幣(大寫)____________萬元整(¥____________);

      2、乙方采用以下第________種方式

      A. 乙方為非貸款客戶,應在簽定本合同后三個工作日內支付全部房款;

      B. 乙方為商業銀行貸款客戶,應在評估報告出具后三個工作日內,支付除乙方貸款申請額之外的剩余房款,乙方首付款應為除其貸款額度以外的其他購房款項總和。銀行貸款部分的.房款按銀行規定支付;

      第五條 產權過戶

      A. 乙方為非貸款客戶的,甲乙雙方應當在乙方支付了全部房款之日起配合辦理完畢產權過戶登記手續;

      B. 乙方為商業銀行貸款客戶的,甲乙雙方應在貸款機構簽發的乙方貸款審批通過之日起五個工作日內共同配合辦理完畢產權過戶登記手續

      第六條 房屋交付

      1、甲、乙雙方均應親自到場,辦理水、電、煤氣、物業、供暖、戶口遷移等相關事宜,確保房屋交付使用。房屋交付前,房屋所產生的水、電、煤氣、供暖、物業等各項費用由甲方承擔;房屋交付后所產生費用由乙方自行承擔。雙方應簽署《物業交驗單》。

      2、甲方保證向乙方出售的房屋沒有產權糾紛和債務糾紛,并結清物業、供暖等手續。如因甲方的原因,造成該房屋不能辦理產權登記或發生債權債務糾紛的,甲方應承擔全部責任;

      3、甲方保證所售房屋建筑面積同產權證記載相符;并提供齊全辦理權屬變更的全部手續;

      第七條 甲、乙雙方應相互配合向房屋所在區(縣)房地產交易所申請辦理上市批準及房屋買賣權屬過戶相關手續,按有關規定申領房屋所有權證。辦理上述手續時產生的稅費及相關費用,由甲、乙雙方依書面約定辦理,沒有書面約定的,依照國家規定繳納。

      第八條 乙方交付甲方定金后,雙方依據合同法定金規定承擔違約責任,甲方悔約應當雙倍返還乙方定金,乙方悔約定金不予返還。同時,甲乙雙方如未按照約定履行義務的,導致合同履行遲延或無法履行,違約方應承擔違約責任,賠償給他方造成的損失。因遲延履行合同義務,違約方每逾期一日應賠償相當于成交價格的萬分之二的違約金。

      第九條 因履行本合同所產生的爭議,雙方應協商解決。協商不成的,雙方均有權向人民法院提起訴訟。

      第十條 本合同自雙方簽字之日起生效。

      甲 方:

      電 話:

      法定代表人:

      乙 方:

      電 話:

      法定代表人:

      簽訂日期: 年 月 日

    商品房買賣合同 篇5

      出售方(稱甲方):_______________

      地址:___________________________

      電話:___________________________

      購買方(稱乙方):_______________

      姓名:___________________________

      性別:___________________________

      出生日期:________年_____月____日

      國籍:___________________________

      身份證號碼:_____________________

      電話:___________________________

      地址: __________________________

      第一條 本合同依據中華人民共和國法律和《深圳經濟特區商品房產管理規定》制定。

      第二條 甲方經深圳市人民政府文件批準,取得位于深圳市__________地段占地面積__________平方米的土地使用權,使用期限自__________年_____月_____日至__________年_____月_____日止共計_____年,土地所有權屬中華人民共和國。

      甲方在上述土地興建樓宇,屬_____結構,定名為__________,由甲方出售。

      第三條 乙方自愿向甲方購買上述樓宇內的第_____座(幢)樓_____單元,建筑面積為__________平方米,占地__________平方米,由甲方于__________年_____月_____日交付乙方使用,如遇特殊原因可延期交付使用,但延期不得超過三百六十天,特殊原因是:

      一、人力不可抗拒的自然災害;

      二、施工中遇到異常的困難及重大技術問題不能及時解決的;

      三、其它非甲方所能控制的事件。

      上述原因必須經深圳市有關主管部門的證明文件為依據,方能延期交付使用。

      第四條 甲乙雙方同意上述樓宇單元售價為_____幣_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元_____角整。

      付款方式由乙方按指定收款銀行:___________________________________

      帳戶名稱:_______________帳號:_______________付款辦法:_______________

      第五條 乙方如未按本合同第四條第二款付款,甲方有權追索違約利息,以應付款之日起至付款之日止,按深圳市銀行當時貸款利率計算利息付給甲方,如逾期三十天內,仍未付所欠款項和利息,甲方有權單方終止合同,將樓宇出售他人,出售之款不足以清還甲方之款時,甲方可向乙方追索,如轉售盈益屬甲方所有。

      第六條 甲方如未按合同第三條的規定將樓宇單元交付乙方使用,應按合同規定交付日第二天起至交付日止,以當時深圳市銀行貸款利率計算利息,以補償乙方的損失。

      第七條 在簽訂本合同時,甲方應將乙方原認購時所交付的定金__________退回給乙方或抵作購樓價款。

      第八條 甲方出售的樓宇須經深圳市建筑質量檢驗部門驗審合格,如質量不合格時,乙方有權提出退房,退房后甲方應將乙付款現在三十天內退回乙方。

      第九條 乙方在交清購樓款后,由深圳市房管部門發給房產權證書,業主即取得出租、抵押、轉讓等權利,并依照國家和廣東省對深圳經濟特區的有關規定,享受優惠待遇。

      乙方在使用期間,有權享用與該樓宇有關連的公共通道、設施、活動場所,同時必須遵守中華人民共和國法律、法令和社會道德,維護公共設施和公共利益。

      乙方所購樓宇只作 使用。在使用期間不得擅自改變該樓宇結構,如有損壞應自費修繕。

      乙方購置的樓宇所占用的土地,按有關土地管理規定繳納土地使用費。

      第十條 乙方所購樓宇,如發生出租、抵押、轉讓等法律行為,應經深圳市公證處辦理公證后,由深圳市房產管理部門辦理房產權轉移、登記手續。

      第十一條 本合同用鋼筆填寫的與打字油印的文字,均具有同等效力。

      第十二條 本合同自簽訂并經深圳市公證處公證之日起生效。

      如發生糾紛,雙方應本著友好精神協商解決,不能解決時,應提請深圳市仲裁機構仲裁或深圳市人民法院裁決。

      第十三條 本合同共_____頁,為一式三份,甲乙雙方各執一份,深圳市公證處一份,均具有同等效力。

      甲方:____________________ 乙方:____________________

      代表人:__________________ 代表人:___________________

    ______年_____月_____日 ______年_____月_____日

      簽約地點:____________ 簽約地點:____________

    【商品房買賣合同】相關文章:

    商品房買賣合同09-01

    商品房的買賣合同10-21

    商品房買賣合同05-15

    商品房買賣合同05-15

    商品房買賣合同10-15

    商品房買賣合同范例04-29

    2013商品房買賣合同04-20

    現房商品房買賣合同09-15

    商品房買賣合同201711-10

    正規商品房買賣合同05-04

    日韩激情