買賣合同

時間：2022-09-05 19:10:52 買賣合同我要投稿

買賣合同推薦度：
房屋的買賣合同推薦度：
商品買賣合同推薦度：
商鋪買賣合同推薦度：
煤炭買賣合同推薦度：
相關推薦

【精華】買賣合同模板集合十篇

　　隨著人們法律意識的建立，合同對我們的約束力越來越不可忽視，合同是企業發展中一個非常重要的因素。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編整理的買賣合同10篇，僅供參考，大家一起來看看吧。

【精華】買賣合同模板集合十篇

買賣合同篇1

　　買方： ___(以下簡稱甲方) 賣方： ___(以下簡稱乙方)

　　地址：___ _____ 地址：____ ____

　　電話：_______ _ 電話：____ ____

　　甲乙雙方經過協商，本著自愿及平等互利的原則，就甲方向乙方購賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致：

　　第一條名稱、品種、規格和質量

　　質量按照標準執行。

　　第二條包裝方式和包裝品的處理 ________________。

　　第三條交貨方式

　　1. 交貨時間：__

　　2. 交貨地點：__

　　第四條驗收

　　1. 驗收時間：_ _______;

　　2. 由誰負責驗收和試驗：_____ ___;

　　第五條貨款支付方式

　　甲方收到貨之后檢驗質量合格付款95%，剩余5%作為質量風險抵押金，一年后付清。

　　第六條提出異議的時間和方法

　　1. 甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議;在托收承付期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起____日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2. 甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3. 乙方在接到甲方書面異議后，應在____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第七條爭議的處理

　　1. 本合同受________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2. 本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：

　　(1)提交________仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第八條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第九條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為____年，自____年____月____日至____年____月____日。本合同正本一式____份，雙方各執____份，具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)： ________

　　代表(簽字)：____ ____ 代表(簽字)：____ ____

　　____年____月____日 ____年____月____日

買賣合同篇2

　　需方(甲方)：

　　供方(乙方)：

　　在平等、自愿的基礎上，雙方本著互利互惠的原則，依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，簽訂本合同。

　　一、定作物名稱、單位、數量、金額

　　定作物名稱、單位、數量、金額及其他說明等詳見《產品報價清單》，《產品報價清單》為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。本合同總金額：元(小寫)，大寫：，價格不含稅費。

　　二、結算方式和交貨期限及地點：

　　1、合同一經簽訂，需方應在本合同簽訂之日起個工作日內向供方支付本合同總金額的，即人民幣￥元，大寫：。

　　2、需方應在出貨前向供方支付本合同總金額的，即人民幣元，大寫：。

　　3、定作物制作安裝完成并經需方簽字驗收后日內，需方向供方支付本合同約定的合同總金額的，即人民幣元，大寫：。

　　4、供方負責貨物制作、運送及現場安裝。

　　三、運輸方式：

　　供方根據需方的要求選擇作為運輸方式，運輸費用由供方承擔。

　　四、驗收事項：

　　1.貨到后，需方如果發現產品的品種、型號、規格、外形存在問題，應于貨到后個工作日內向供方提出書面異議。如果發現產品的性能及質量不合規定，需方應于貨到個工作日內供方提出書面異議(包括檢測情況、使用情況)。如需方未在規定期限提出書面異議的，視為所交產品符合訂購合同規定。

　　2、供方在接到需方書面異議后，供方應在個工作日內負責免費處理。否則，即視為默認需方提出的異議和處理意見。

　　五、違約責任

　　1、合同簽訂后，任何一方未按合同約定履行各自義務的，違約方應向守約方支付合同總金額的作為違約金，并賠償守約方由此造成的損失。合同另有約定的除外。

　　2、按本合同規定應該償付的違約金、賠償金和各種經濟損失，應當在明確責任后日內付清，否則按逾期付款處理。乙方依本合同應支付違約金的，甲方有權在付款中抵扣。

　　六、其它：

　　1、需方、供方雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由。

　　2、如在執行本合同期間雙方發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成，可向需方所在地人民法院起訴。

　　3、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　4、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執份，自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效(傳真件有效,需雙方蓋章后回傳才正式生效)。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

買賣合同篇3

　　牛肉產品購銷合同

　　甲方：金華市河盤橋肉類批發經營部

　　法定代表人：黃錦全聯系電話：13586984958 乙方：開陽縣宏達畜牧養殖有限公司

　　法定代表人：吳秀蓮聯系電話：13809418173

　　第一條：根據甲方的需求量，乙方每月供應甲方干鮮牛肉208噸。

　　第二條：訂購的單價：36元/公斤，36000.00元/噸。

　　第三條：訂購牛肉的品質要求：為整牛四開劈半即可干鮮牛肉，不得有注水牛肉攙雜在內。

　　第四條：牛肉的饈；以乙方的標準包裝（編織袋、塑料內袋）為準。

　　第五條：牛肉的運輸：為冷藏車輛運輸，運輸費用由乙方負責。

　　第六條：交貨時間：為每月的25號前，在甲方交貨。

　　第七條：付款方式：不預付定金，貨到驗由后即現金結清所有款項。

　　第八條：違約責任：甲乙雙方都不得違約，誰違約將付給對方合同價款的30%的違約金給對方。

　　第九條：本合同經雙方當事人簽字后即產生法律效力。

　　第十條：本合同共二份，甲乙雙方各執一份。

　　第十一條：本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協商解決。

　　甲方（簽章）：乙方（簽章）：

　　二0一0年四月二十日

買賣合同篇4

　　供方:(以下簡稱甲方)

　　需方: (以下簡稱乙方)

　　簽約時間:

　　根據《中華人民共和國合同法》規定，合同雙方就下列條款，經協調簽訂本合同。

　　第一條產品名稱、商標、型號、數量、金額、供貨時間及數量(可另附清單)

　　第二條質量要求、技術標準:按國家標準和需方要求生產。

　　第三條交貨時間:電話或傳真通知地點:需方倉庫

　　第四條供方提供符合國家規定的產品內、外包裝。包裝不計費，不回收。所有產品必須有需方公司的防偽標簽。

　　第五條運輸費由供方承擔。

　　第六條供方所提供的產品全部投保于中國保險公司，理賠:如產品質量問題引起的損失，由供方承擔，如不是產品質量引起的損失，供方不負責。

　　第七條結算方式及期限:貨到需方倉庫驗收后，扣除質量保證金后，剩余款全部付清。供方全年只給需方3萬元質量保證金。

　　第八條協議糾紛解決方法:協議雙方如有糾紛，應雙方友好協商解決或申請在原告所在地人民法院解決。

　　第九條其他約定事項:未按訂貨計劃發貨造成損失的，違約方承擔10%的違約金。

　　第十條違約責任:按《經濟合同法》和《工礦產品購銷合同條例》的規定承擔責任。

　　第十一條本合同有效期限: 年月日至年月日

　　甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

　　法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

買賣合同篇5

　　買方名稱：（以下簡稱甲方）

　　地址：

　　郵編：

　　聯系人：

　　電話：

　　傳真：

　　賣方名稱：__________________________（以下簡稱乙方）地址：

　　郵編：

　　聯系人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　甲乙雙方根據《中華人民共和國合同法》及相關的法律法規之規定，本著友好合作、協商一致的原則，就甲方向乙方采購設備事宜達成協議如下：

　　第一條釋義（除非文本另有不同要求）

　　1、文中“雙方”指甲方和乙方，“一方”指甲方和乙方中的任何一方。

　　2、文中所涉及費用均以人民幣“元”為計量單位。

　　3、文中“年、月、日”均指公歷年、月、日。

　　第二條合同標的

　　1、甲方向乙方購買：

　　2、設備描述（產地、型號、規格、牌號或商標）：

　　3、乙方向甲方免費提供上述設備及設備的安裝、調試、售后技術支持等服務。

　　第三條合同價款

　　1、單價及總價

　　______________________________________________________________

　　2、本合同設備貨款總價已包括貨物移交至甲方所需的一切稅費。

　　第四條支付方式

　　本合同采用以下第____種方式支付。

　　1、貨到甲方指定地點，甲乙雙方共同對設備進行安裝，安裝調試完成后，甲乙雙方共同對設備進行驗收，驗收合格后____個工作日內，甲方將貨款一次性付清，共計人民幣_____________(￥__________)，匯到乙方指定帳戶。

　　2、合同簽訂后____個工作日內甲方向乙方支付預付款（貨款總額的___%）即人民幣______(￥_______)；／乙方負責將設備運到甲方指定地點，設備驗收合格后，甲方在一周內向乙方支付貨款總額的___%，即人民幣_______(￥_______)；／余款（貨款總額的___%）即人民幣_______(￥_______)，作為質保金待設備質保期滿后一周內支付。

　　第五條包裝及運輸

　　1、乙方應為商品提供適宜商品運輸的包裝方式，防潮，防濕，防震，防銹，耐粗暴搬運，對于由于包裝不良所發生的損失及由于采用不充分或不妥善的防護措施而造成的任何銹損，乙方應承擔由此而產生的一切費用和/或損失。

　　2、乙方負責無償將商品運送至甲方指定地點。運輸過程中，商品毀損、滅失的風險由乙方承擔。

　　3、商品運送至甲方指定地點后，由甲乙雙方共同對商品進行檢驗并辦理相

　　關商品移交手續。商品移交后，商品毀損、滅失的風險由甲方承擔。

　　4、運輸費用由乙方承擔。

　　第六條交貨地點、交貨期限

　　1、交貨地點：江西省南昌市昌北國際機場

　　2、交貨時間：自本合同生效之日起_______日內。

　　第七條安裝及檢驗

　　1、乙方應嚴格按合同規定時間將設備運到甲方指定地點，進行設備的安裝、調試交付甲方驗收使用，并保證設備的質量、規格、性能符合產品樣本及本合同中所要求的技術參數；

　　2、安裝工作應在天內完成。

　　3、檢驗標準：

　　（1）貨到后在現場對設備開箱驗收，設備外表應無損壞。

　　（2）設備安裝到甲方指定的工作區之內，并由乙方負責連接完好。

　　（3）設備運行一周無故障發生。

　　（4）設備交付使用后，乙方負責免費對甲方人員進行設備使用、維護和保養的培訓工作；

　　（5）乙方應向甲方提供產品合格證、保修卡、產品操作使用說明書、產品維護保養手冊；

　　（6）驗收中發生糾紛，由江西省技術監督局或其指定的機構執行仲裁。

　　第八條質量保證

　　1、產品的技術標準（包括質量要求），按下列

　　（1）按國家標準執行；

　　（2）無國家標準而有行業標準的，按行業標準執行；

　　（3）無國家和行業標準的，按企業標準執行；

　　（4）無上述標準，但買方有特殊要求的，按買賣雙方在合同中商定的技術條件、樣品或補充的技術要求執行。

　　（在合同中必須寫明執行的標準代號、編號和標準名稱。成套產品，合同中要明確規定附件的質量要求；對某些必須安裝運轉后才能發現內在質量缺陷的產品，合同中應具體約定提出質量異議的條件和時間；實行抽樣檢驗質量的產品，合同中應注明采用的抽樣標準或抽驗方法和比例；在商定技術條件后需要封存樣品的，應當由當事人雙方共同封存，分別保管，作為檢驗依據。）

　　2、產品產地、規格、型號、商標、質量不符合約定，乙方應負責更換，相關費用由乙方承擔；更換后仍不符合約定，甲方有權退貨并終止合同，乙方應承擔不能交貨的違約責任。

　　3、設備的.質保期自甲方驗收合格或安裝運行驗收合格之日起

　　4、質保期內，乙方負責免費對設備進行維修。保修范圍為乙方提供的所有產品及相關配件，保修方式為無償保修及更換。因甲方使用不當或其他責任原因造成設備問題，由甲方承擔維修及更換的相關費用。

　　5、對產品質量提出異議的時間和辦法：

　　甲方在驗收中，如發現產品的品種、型號、規格、商標和質量不合約定，應

　　在日內向乙方提出書面異議（郵寄以郵戳發出之日為書面異議提出時間）。甲方提出書面異議后，在雙方就上述問題協商或質檢機關仲裁期限內，有權拒付約定貨款。乙方應在收到書面異議之日起日內負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第九條售后服務

　　1、設備在質保期內如發生質量問題，乙方應在____小時內采取補救措施，否則甲方有權自行采取補救措施，發生的一切直接費用由乙方負責承擔。

　　2、乙方負責對產品提供終身維修，并提供常年的技術支持及零配件和替代品的供應。

　　3、乙方應提供有效的維修聯系人和維修聯系電話，如有變更，乙方應及時、主動通知甲方。

　　第十條環保和安全要求

　　1、乙方承諾所提供商品和服務符合國家環境保護的有關規定，并承擔因違反上述承諾而造成的經濟損失。

　　2、乙方所提供商品和服務不能對甲方的正常使用人員的人身健康造成危害，并承擔因違反上述承諾而造成的經濟損失。

　　第十一條產品瑕疵

　　1、在交貨之前，乙方應就產品的品質，規格，性能，數量/重量作出準確和全面的檢驗，保證其產品不存在任何瑕疵。

　　2、如甲方發現乙方所售產品存在任何瑕疵，有權要求乙方進行換貨。換貨必須全新并符合本合同規定的品質，規格和性能。若換貨仍不能達到甲方的要求，甲方有權要求退貨，并由乙方負擔因此而產生的一切費用和甲方遭受的一切損失。

　　3、乙方出賣的產品應當屬于乙方所有，有權處分，并保證第三人不得向甲方主張任何權利。

　　第十二條違約責任

　　1、乙方違約責任：

　　（1）乙方不能交貨，應向甲方償付合同價款（部分不能履行的按不能履行部分的價款） %（通用產品為1—5%，專用產品為10—30%）的違約金。

　　（2）乙方所交產品品種、型號、規格、商標、質量不符合合同約定的，如甲方同意利用，按質論價；甲方不同意使用，乙方應包換或包修并承擔包換或包修、退貨的實際費用。乙方不能修理或不能調換的，按不能交貨處理。

　　（3）乙方逾期交貨或安裝調試，應按合同總價款的日萬分之五承擔違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。

　　（4）乙方提前交貨或多交的貨物或交貨不符合約定，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用及損失，由乙方承擔。

　　（5）乙方逾期交貨的，在發貨前應與甲方協商，甲方仍需要的，乙方應如數補交，并承擔逾期交貨的責任。甲方不需要的，應在接到乙方通知后15日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意發貨。

　　2、甲方違約責任：

　　（1）甲方中途退貨應向乙方償付退貨部分貨款 %（通用產品為1—5%，專用產品為10—30%）的違約金。

　　（2）甲方逾期付款，按逾期付款金額的日萬分之五承擔違約金。

　　（3）甲方未按約定驗收，應承擔乙方安裝調試等人員延長停留期間的工資及相關費用。

　　第十三條合同的變更和解除

　　1、除非遇到不可抗力因素，導致本合同不能履行，未經甲乙雙方一致書面同意，任何單方無權變更合同的內容。

　　2、對本合同的任何修改或補充，只有在雙方授權的代表簽字后生效，并成為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　3、如本合同任何一方嚴重違反合同，另一方應及時向違約方發出書面糾正通知，違約方應于收到書面糾正通知之日起30日內糾正違約行為，否則守約方有權解除合同并要求違約方賠償因解除合同而造成的損失。

　　4、本合同任何一方破產、解散，本合同自動終止。

　　第十四條不可抗力

　　1、由于不能預見、不能避免并不能克服的不可抗力導致本合同任何一方無法履行全部或部分合同義務，則合同延期執行，該方可就受不可抗力事件影響部分不承擔未履行本合同的責任，但應在72小時內及時通知另一方，以減輕可能給對方造成的損失，并應在隨后的十天通過掛號信郵寄有關部門出具的證明給另一方，作為不可抗力的證明。

　　2、受不可抗力影響的一方，應盡一切努力減輕和克服不可抗力的影響，并在不可抗力事件后，繼續履行合同職責。

　　3、在不可抗力的影響下，受阻方可暫時停止執行合同的受阻部分。當不可抗力事件持續時間超過三個月以上，雙方可以就解除合同及其他未盡事宜進行協商處理。

　　4、對因不可抗力造成的損失，雙方互不承擔責任。

　　第十五條通知

　　1、本合同中任何通知必須為書面形式。

　　注：以傳真、電報通知的必須同時以掛號及特快專遞再行通知。

　　第十六條爭議解決和適用法律

　　1、與本合同有關的或因執行本合同所產生之爭議，應由雙方友好協商解決，

買賣合同篇6

　　出賣人：(以下簡稱甲方)

　　住所地：

　　法定代表人：

　　買受人：(以下簡稱乙方)

　　住所地：

　　法定代表人：

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律規定，在平等、自愿的基礎上，經充分協商，就乙方購買甲方產品達成以下買賣合同條款。

　　一、產品名稱、型號、數量

　　產品名稱：

　　產品型號：

　　產品單價：

　　產品數量：

　　風險提示：標的物信息

　　買賣合同中應根據標的物的類型，在合同中將其特定化。防止因產品約定不清，而產生糾紛。

　　數量、價款要明確，包括數額的計量單位，大多數事項應由雙方協定，同時需要標出標的物的單價、總價，幣種、支付方式及程序等，各項須明確填寫，不得含糊。

　　二、產品質量

　　1、質量標準：

　　2、乙方對產品質量的特殊要求：

　　3、乙方對產品包裝的特殊要求：

　　4、乙方對產品質量有異議的，應當在收到產品后五日內提出確有證據的書面異議并通知到甲方;逾期不提出異議的，視為甲方產品質量符合本合同約定要求。但乙方使用甲方產品的，不受上述期限限制，視為甲方產品符合合同約定要求。

　　三、產品價款

　　1、產品的單價與總價：

　　上述貨物的含稅價為人民幣：______(大寫：________________________);

　　總價款為：__________________(大寫：_____________________________________________)。

　　2、甲方產品的包裝費用、運輸費用、保險費用及交付時的上下列支費用等按下列約定承擔：

　　甲方產品的包裝物由_______提供，包裝費用由____________承擔。

　　甲方產品的運輸由_________辦理，運輸費用由____________承擔。

　　甲方產品的保險由_________辦理，保險費用由____________承擔。

　　甲方產品交付時的上下列支費用由__________________承擔。

　　乙方承擔的上述費用，乙方應當在甲方交貨前一次性給付甲方。

　　四、產品交付

　　風險提示：履行期限、地點和方式

　　履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔，而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題;履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內容的順利履行、實施，產生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發爭議。

　　如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如“一個月內履行完畢”，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在“某年某月某日前履行完畢”則就避免了歧義的產生。

　　甲方產品交付方式為：乙方提貨/甲方送貨/甲方代辦托運。

　　產品交付地點為甲方所在地，交貨時間為合同生效后_________天，若乙方對甲方產品有特殊要求的，甲方應當在乙方提供相關確認文件后_________天內交貨。但乙方未能按約定付款甲方有權拒絕交貨，乙方未能及時提供相應文件的，甲方有權延期交貨。

　　風險提示：交貨地點

　　對于“交貨地點”應當明確約定，因為它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一一般情況下，標的物的所有權自交付時轉移，風險承擔隨之轉移。如：在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫，則意味著該貨物一旦出庫，其毀損、滅失的風險則轉移到買方處，因此，在簽訂合同時，對于交貨地點的選擇上，應慎重對待。

　　在合同約定期限內甲方違約未能及時交貨的，產品的滅失、毀損的風險由甲方承擔;產品交付后或乙方違約致使甲方拒絕交貨、延期交貨的，產品的滅失、毀損的風險由乙方承擔。

　　五、價款結算

　　風險提示：價款支付

　　在實務中，有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額，對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。

　　另外，需方應盡量采取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，盡量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任，有效督促或威懾合同付款方。

　　乙方應在本合同書簽訂____________日內向甲方預付貨款____________元，甲方交付前給付價款_________元，余款由乙方在收到甲方產品之日起_________天內付清。

　　乙方應當以現金、支票或即期銀行承兌匯票方式支付甲方價款。

　　雙方同意乙方未能付清所有價款之前，甲方產品的所有權仍屬于甲方所有。

　　六、合同的解除與終止

　　雙方協商一致的，可以終止合同的履行。一方根本性違約的，另一方有權解除合同，但應當及時書面通知到對方。

　　七、商業秘密

　　乙方在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的全部信息(包括技術信息和經營信息等)均為甲方的商業秘密。

　　無論何種原因終止、解除本合同的，乙方同意對在簽訂和履行本合同中知悉的甲方的商業秘密承擔保密義務。非經甲方書面同意或為履行本合同義務之需要，乙方不得使用、披露甲方的商業秘密。

　　乙方違反上述約定的，應當賠償由此給甲方造成的全部損失。

　　八、違約責任

　　風險提示：違約責任

　　違約責任要條款化，在出現違約情形時，能有效執行，避免糾紛。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的合同約定“違反合同約定，支付違約金10萬元”，這個約定就太過籠統，實務中很難操作。

　　具體應明確，違反合同的哪條約定，應承擔何種違約責任，如：質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應制定相應的違約責任，另外，違約金的數額要具體化、數字化，以便于向違約方主張。

　　本合同簽訂后，任何一方違約，都應當承擔違約金____________元。若違約金不足以彌補守約方損失的，違約方應當賠償給守約方造成的一切損失(包括直接損失、可得利益損失及主張權利的費用等)。

　　九、不可抗力

　　因火災、戰爭、罷工、自然災害等不可抗力因素而致本合同不能履行的，雙方終止合同的履行，各自的損失各自承擔。不可抗力因素消失后，雙方需要繼續履行合同的，由雙方另行協商。

　　因不可抗力終止合同履行的一方，應當于事件發生后______日內向對方提供有權部門出具的發生不可抗力事件的證明文件并及時通知對方。未履行通知義務而致損失擴大的，過錯方應當承擔賠償責任。

　　十、其他約定事項

　　1、乙方聯系人或授權代表在履行合同過程中對甲方所作的任何承諾、通知等，都對乙方具有約束力，具有不可撤銷性。

　　2、簽訂或履行合同過程中，非經甲方書面同意或確認，乙方對甲方任何人員的個人借款，均不構成乙方對甲方的預付款或已付款款項。

　　3、乙方聯系地址、電話等發生變化的，應當及時通知到甲方，在乙方通知到甲方前，甲方按本合同列明的聯系方式無法與乙方聯系的，由乙方承擔相應的責任。

　　4、本合同未約定的事項，由雙方另行簽訂補充協議，補充協議與本合同書具有同等法律效力。

　　5、乙方應當在簽訂合同時向甲方提供其合法經營的證明文件，并作為本合同的附件。

　　6、簽訂本合同時，雙方確認的合同附件為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同，同等法律效力。

　　十一、爭議解決

　　風險提示：爭議解決方式

　　合同雙方一旦發生爭議，協商不成的只能求助于仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。

　　當然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。

　　本合同履行過程中產生爭議的，雙方可協商解決。協商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。

　　十二、明示條款：

　　甲、乙雙方對本合同的條款已充分閱讀，完全理解每一條款的真實意思表示，愿意簽訂并遵守本合同的全部約定。

　　十三、本合同經雙方蓋章或授權代表簽字后生效。

　　十四、本合同書一式四份，雙方各執二份。

　　風險提示：證據保留

　　注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協議、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件，交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發生糾紛，這些證據都將有可能成為有力的事實證據。

　　甲方：

　　簽訂日期：______年_____月____日

　　乙方：

　　簽訂日期：______年_____月____日

買賣合同篇7

　　甲方（買方）：________________________

　　乙方（賣方）：________________________

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，甲乙雙方經充分協商，訂立本合同。

　　第一條品種、數量、價格及交（提）貨時間

　　第二條質量要求

　　1．內在質量：______________________________________。

　　2．外觀質量：______________________________________。

　　3．農藥殘留指標：______________________________________。

　　4．其他要求：______________________________________。

　　第三條包裝要求

　　1．外包裝質量要求：□包裝牢固□適宜裝卸運輸。

　　（1）外包裝為紙箱的應當標注以下內容：

　　□產品名稱□規格□凈重□等級□產地□商標

　　□包裝日期□______________________________________。

　　（2）外包裝為____________________，應當符合____________________。

　　2．內包裝容器為____________________，規格：____________________，包裝容器應當清潔、無毒、無異味，對茶葉產品應當具有良好保護作用。

　　3．包裝物由_____方提供，費用由____方承擔，乙方按甲方要求進行包裝。

　　第四條交（提）貨地點、方式、驗收辦法

　　1．交（提）貨方式按下列第項辦理：

　　（1）實行送貨的，乙方應送往_______________________（接收地點）。

　　（2）實行提貨的，甲方到_________________________（指定地點）提貨。

　　2．驗收地點：______________________________________。

　　3．驗收辦法：______________________________________。

　　第五條結算辦法：

　　貨款的支付按下列第____項執行。

　　1．即時結清。

　　2．甲方應于茶葉交付之日起____日內結清貨款。

　　3．合同簽訂后，甲方支付乙方定金______元（不得超過總價款的20%）；乙方交付茶葉后，甲方應于茶葉交付之日起日內結清貨款，定金抵作貨款。

　　第六條違約責任

　　1．一方不履行或不完全履行合同，應償付未履行貨款總值_____%的違約金。

　　2．乙方延遲交貨的，每延遲一日，應向甲方支付該批貨款額萬分之五的違約金。

　　3．甲方延遲付款的，每延遲一日，應向乙方支付該批貨貨款萬分之五的違約金。

　　第七條其他約定

　　1．因受氣候原因影響交（提）貨時，經雙方協商，交貨日期可適當提前或推遲。

　　2．______________________________________。

　　第八條合同變更與解除

　　任何一方要求變更或解除合，應及時通知對方，并由雙方達成書面協議，達成協議以前原合同仍然有效。

　　第九條合同爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，雙方當事人協商解決，也可向工商行政管理部門申請調解，協商或調解不成的，按下列第種方式解決。

　　1．提交廣州仲裁委員會仲裁。

　　2．向人民法院起訴。

　　第十條本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。自雙方簽字蓋章之日生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人（或負責人）：法定代表人（或負責人）：

　　委托代理人：委托代理人：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　賬號：賬號：

買賣合同篇8

　　近日，經辦一起關于買賣合同糾紛案件，合同約定甲方提供貨物，乙方按時支付貨款（合同未約定逾期支付貨款的違約責任），甲方供貨且安裝驗收完畢后，乙方卻遲遲不支付相應貨款。后甲方訴至法院，要求乙方支付貨款，并同時向甲方支付逾期未支付貨款產生的違約金（從約定支付貨款期次日起，至法院判決履行期屆滿截止，按同期銀行貸款利率的1.5倍計算）。

　　在現代工商業迅速發展的經濟社會，商品的流通頻率、數量、范圍越來越大，隨之來來的在這些交易過程中所產生的糾紛也隨時增加，其中較為常見的就是買賣合同中關于逾期支付貨款糾紛。賣方按時交付符合要求的貨物，而買房卻遲遲不支付對應貨款，導致實務中訴訟案件頻發。

　　根據買賣合同糾紛實務案例，大致可分為兩大類：一種是合同有明確約定逾期支付貨款的違約責任；另一種是沒有合同或者合同未約定逾期付款的違約責任。

　　一、合同約定了違約金或者損失賠償額的計算方法處理情形。

　　合同中有明確約定的，原則上按照約定的處理依法成立的合同，對當事人具有法律約束力。當事人在買賣合同中約定了違約責任（約定一方違約時根據違約情況向對方支付一定數額的違約金，或者約定因違約產生的損失賠償額的計算方法），買方沒有按照付款期限付款的，應當按照買賣合同的約定承擔違約責任。但根據1999年出臺的合同法在沒有區分商事合同、民事合同的基礎上確定了違約金調整機制，即所謂的“損失補償為主，懲罰為輔”的原則。根據《合同法》第一百一十四條規定，當事人可以約定因逾期付款產生的損失賠償額的計算方法，如沒有約定，債權人應提供對方逾期付款給自已造成損失的證據，含利息損失、追款費用等；同時《合同法司法解釋二》關于違約責任的司法解釋，對違約金的主張進行了明確的解釋，在實務案件中需參照執行。根據上述司法解釋，不論當事人

　　如何約定違約金，還是要以實際損失為依據計算違約金。

　　二、買賣雙方無書面合同但有證據證明交付貨物，或雖有買賣合同但沒有約定逾期付款違約金及或該違約金的計算方法處理情形。

　　實踐中，沒有書面買賣合同，或者買賣合同中沒有約定逾期付款的違約責任，是當事人懶惰或沒有法律意識的體現。但世界上所有的國家都不會因此認為傻是一種罪，所以當事人即便沒有約定違約責任，也有法律來兜底，我國《合同法》

　　第七章就專門規定了合同的違約責任。其中第107條規定了一方不履行合同義務或者履行不符合約定的，承擔繼續履行、采取補救措施或者賠償損失等違約責任。第112至114條也規定了承擔其他違約責任后的損失賠償問題，該條款即是買方逾期付款承擔違約責任的法律依據。這些規定也僅僅是理論，并沒有明確具體該如何主張違約金數額，在實際操作中并不能完全適用于所有案例。

　　但20xx年7月1日起施行的《最高人民法院關于審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》就有了明確的依據。該解釋第24條第4款規定：“買賣合同沒有約定逾期付款違約金或者該違約金的計算方法，出賣人以買受人違約為由主張賠償逾期付款損失的，人民法院可以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為基礎，參照逾期罰息利率標準計算。”

　　根據上述司法解釋，結合《人民幣利率管理規定》第20條及21條，以及中國人民銀行20xx年12月10日公布的銀發[20xx]251號《中國人民銀行關于人民幣貸款利率有關問題的通知》關于罰息利率問題：逾期貸款(借款人未按合同約定日期還款的借款)罰息利率由現行按日萬分之二點一計收利息，改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收30％-50％；借款人未按合同約定用途使用借款的罰息利率，由現行按日萬分之五計收利息，改為在借款合同載明的貸款利率水平上加收50％-100％。對逾期或未按合同約定用途使用借款的貸款，從逾期或未按合同約定用途使用貸款之日起，按罰息利率計收利息，直至清償本息為止。對不能按時支付的利息，按罰息利率計收復利。

　　根據上述規定，自20xx年7月1日起，買方逾期付款在沒有約定違約責任情況下應賠償給賣方的損失計算公式為：未付款本金 x 同期銀行貸款基準利率 x （1+30%—50%）。

　　在《最高人民法院關于審理買賣合同糾紛案件適用法律問題的解釋》出臺之前，由于法律沒有對未約定逾期付款違約金的計算時限作出明確的規定，導致司法實務中理解不一，作出的裁判各不相同，既不利于公平界定義務人的法律責任，也有違法律的統一和權威，由此帶來的負面影響不可小視。該司法解釋出臺，合理地界定了逾期付款違約金的計算時限，明確了主張違約金的法律依據。既有利于公平界定義務人的法律責任，又有利于維護權利人的合法權益，既有利于準確計算違約金的數額，又有利于敦促義務人自覺履行裁判義務，在實務案例中有著較為重要的作用。

買賣合同篇9

　　【案情】

　　20xx年6月15日，原告程某、被告魏某及河南某置業有限公司三方簽訂了一份房屋買賣合同，主要約定：被告自愿將其位于鄭州市金水區的一套房屋出售給原告，房屋價款 200 萬元，房屋產權過戶的相關費用由原告承擔；原告付定金 50 萬元，定金交付一周后交接該房屋，余下房款在辦理過戶手續的當日向被告一次性付清；被告辦理房產證的費用由被告負擔，待被告房產證辦理下發后一個月內由三方共同到房管局辦理房屋過戶手續，如被告違約除退還定金外另付違約金 100 萬元。合同簽訂當天20xx年6月15日，原告向被告交付定金 50 萬元，一周內，被告將其位于金水區的這套房屋鑰匙交付原告，并辦理了該房屋室內物品的交接手續，原告開始使用該房屋。20xx年8月6日，河南某置業有限公司為被告魏某辦好了該房屋產權證，但被告一直沒有領取。原告經查詢得知被告的房產證已辦妥，即訴至法院，要求被告履行合同，支付違約金。

　　另查明：被告出賣的房屋是其于20xx年4月向河南某置業有限公司購買，房屋價款 100 萬元。被告于20xx年7月23日，向法院提起訴訟，要求確認與原告的買賣合同無效。

　　【評析】

　　一、商品房買賣合同的效力。

　　被告出賣的位于金水區的房屋是被告于20xx年4月向河南某置業有限公司購買，房屋價款 100 萬元。在未取得房產證的情況下，被

　　告于20xx年6月15日，以 200 萬元賣給原告。20xx年8月6日，河南某置業有限公司為被告辦好了該房屋產權證，但被告一直沒有領取。被告于20xx年7月23日，向法院提起訴訟，要求確認與原告的買賣合同無效。

　　原告與被告簽訂房屋買賣合同時均知道該房屋是被告從河南某置業有限公司購買的商品房，當時，該房屋產權證正在辦理之中，被告對于其是否能按約定取得房產證，從而最終實現訂立商品房買賣合同的目的是明知且能夠完成的，原告在交付被告 50 萬元定金后取得了該房屋的實際使用權，原、被告之間存在真實交易的商品房買賣關系。雖然原、被告在簽訂合同時被告尚未取得房屋產權證書，但原告起訴前該房產證已辦理完畢，參照最高人民法院《關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第二條的規定“出賣人未取得商品房預售許可證明，與買受人訂立的商品房預售合同，應當認定無效，但是在起訴前取得商品房預售許可證明的，可以認定有效 ”，被告在被起訴前已經具備辦理登記領取房產證的條件，故該合同為有效合同。

　　二、被告的行為是否構成違約。

　　雙方簽訂的合同為有效合同，當事人在合同簽訂后交接了房屋，已實際上履行了合同，根據本案涉及房屋的具體情況，辦理該房屋的過戶手續也不存在法律和事實上的困難。也就是說，在不存在任何一方故意違約的情況下，合同是能夠得到全面履行的。而在合同簽訂后，房產證辦理下發前，被告向法院起訴要求確認與原告的房屋買賣合同

　　無效，被告的這種行為在客觀上雖然是一種行使自己合法民事權利的行為，但在主觀上是想達到拒絕履行合同或不履行合同的非法目的，可以認定其行為是一種違約行為，應當向原告支付違約金。

　　三、賠償數額的確定。

　　1、原告與被告在簽訂的商品房買賣合同中約定:被告須保證該房屋權屬無爭議。

　　2、雙方須保證該房屋在過戶手續辦理完畢之前結構無拆改或拆改得到相關管理部門的同意及持有合法有效證件，若因此影響過戶，后果由責任方負責。

　　3、任何一方拒絕履行合同或解除合同，或發生本條1、2、3違約責任，均有違約方向另一方支付房屋實際成交價款的 10% 作為違約金，實際損失超過違約金數額的，責任方應據實賠償。

　　8、被告辦理房產證的費用由被告負擔，待被告房產證辦理下發后，一個月內原告、被告及中介公司共同到房管局辦理過戶手續；如被告違約除退還定金外另付違約金 100 萬元，如原告違約定金不再退還。

　　該合同為格式合同，關于違約金的約定，合同第3條與第8條有相沖突的地方，但第8條是作為其他特殊約定寫在合同上的，專門就房產過戶的問題進行的約定，因此，因被告未為原告辦理房屋過戶手續的違約數額確定應以第8條為準。在該違約金 100 萬元的范圍內原告主張 20 萬元違約金應予支持。

買賣合同篇10

　　本合約訂于年月日

　　合約之第一方（以下簡稱甲方）：

　　姓名：身份證號碼：

　　身份證地址：

　　合約之第二方（以下簡稱乙方）：

　　姓名：身份證號碼：

　　身份證地址：

　　合約之第三方：十堰市博宏房地產經紀有限公司（以下簡稱丙方）

　　注冊號碼： 45432432412 地址：長湖路15號中鼎溫馨家園3號樓一層c座商鋪

　　甲乙雙方經友好協商，雙方就共同委托丙方作為獨家中介方，向甲、乙雙方提供房屋買賣中介服務自愿達成如下條款：

　　一、甲乙雙方共同委托丙方出售及購入位于號房的商品房壹套（以下簡稱該房屋），該房屋建筑面積（以【房地產權證面積】【商品房買賣合同面積】為準）為㎡,結構為，甲方持有【房地產權證】【商品房買賣合同】，號碼為：該房屋產權屬所有。

　　二、乙方對該房屋作出充分了解，乙方自愿購買該房屋，甲方自愿將該房屋出售給乙方。

　　三．房屋售價：甲乙雙方議定該房屋總售價為人民幣（大寫）仟佰拾萬仟

　　佰拾元整（￥元）（大小寫不一致時，以大寫為準，下同）。

　　房款的支付方式及期限：

　　1、（）一次性付款

　　（1）定金/部分定金：人民幣須在簽本合約之同時付清；

　　（2）定金余款：人民幣須于或之前付清；

　　（3）首期樓款：（不含定金）人民幣須在雙方到十堰市房產交易中心簽署《存量房買賣合同》，完成交易遞件手續、領取房屋產權轉移登記回執單當日付清；

　　（4）樓價余款：人民幣須于新房屋產權證出證當日付清。

　　（5）在簽署本合約后年月日前甲乙雙方配合丙方完成本次交易遞件手續。

　　2、（）按揭付款

　　（1）定金/部分定金：人民幣 ,須在簽本合約之同時付給甲方；

　　（2）定金余款/部分首期樓款人民幣，須于年月日前付給甲方。

　　（3）甲方應在收到定金后個工作日內備齊銀行辦理貸款所需要的資料，且協助乙方申請銀行按揭。乙方應在簽署本合約后日內提供齊全銀行辦理貸款所需要的資料、支付貸款所需費用，同時委托丙方指定之按揭機構辦理交易過戶及按揭手續，并注明向銀行申請元貸款，年限年的銀行按揭貸款（以銀行批準的結果為準）。

　　（4）首期樓款（不含定金）：人民幣元整（￥）乙方應在雙方到十堰市房產交易中心簽署《存量房買賣合同》，完成交易遞件手續、領取房屋產權轉移登記回執單當日付清；

　　（5）樓價余款：人民幣元（￥）須于買賣完成并辦妥他項權利登記后由貸款銀行直接撥入甲方指定銀行帳號，如銀行實際放款額與原申請額之間有差額的，差額部分乙方應于貳日內以現金形式補足該房屋樓款。

　　（6）在簽署本合約后年月日前甲乙雙方配合丙方完成本次交易遞件手續。

　　3、（）注銷抵押后一次性付款

　　1. 【定金】【部分定金】：人民幣元整（￥），乙方在簽署本合約同時交付甲方

　　2. 定金余額：人民幣元整（￥），乙方須在年月日前交付甲方。

　　3. 首期樓款（不含定金）：人民幣元整（￥）乙方應在簽署本合約后年月日前交付甲方。

　　4. 房價余款：人民幣元整（￥），乙方應在新房屋產權證出證當日支付給甲方。

　　詳細約定如下：

　　（一）甲方自行辦理提前還貸手續

　　1）甲方收取定金后日內自行向抵押銀行申請辦理提前還貸手續；

　　2）甲方同意由銀行接受還貸申請之日起日內一次性還清銀行貸款，甲方承擔提前還貸所產生的一切手續和費用，并須在出具還清貸款證明等資料后日內到房管部門辦理撤銷抵押手續。

　　3）首期樓款乙方應在雙方到十堰市房產交易中心簽署《存量房買賣合同》，完成交易遞件手續、領取房屋產權轉移登記回執單當日付清；

　　4）乙方應在本次交易過戶完成、領取新房屋產權證當日將房價余款付給甲方，同時甲乙雙方辦理完結交接手續。

　　（二）乙方以首付款代甲方向銀行辦理提前還貸手續

　　1）甲方需于簽署本合約后個工作日內提供齊全辦理公證授權委托書所需的全部資料，并與丙方至公證處辦理該房屋的公證授權委托手續。由丙方全權代辦提前還貸、取回房屋產權證原件、繳納相關稅費及交易過戶等相關手續，直至該事項辦理完成為止。甲方承諾放棄親自使處理該物業產權及不得另行出售該物業或不出售該物業。同時甲方須承擔辦理公證委托、提前還貸及撤銷抵押所產生的一切手續費用。

　　2）乙方在接到丙方書面通知到銀行提前還貸之日起工作日內，將首期房款（不含定金）轉入該房屋貸款賬戶內，銀行到賬后即視為甲方已收取相應房款，并當即出具相對應數額之收款收據予乙方。

　　3）乙方應在本次交易過戶完成、領取新房屋產權證當日將房價余款付給甲方，同時甲乙雙方辦理完結交接手續。

　　4）在簽署本合約后年月日前甲乙雙方配合丙方完成本次交易遞件手續。

　　4.（）撤銷抵押后按揭付款

　　申請貸款種類：□個人住房貸款 □商業貸款 □公積金貸款 □單純抵押貸款

　　⒈【定金】【部分定金】：人民幣元整（￥），乙方應在簽署本合約同時交付給甲方。

　　⒉定金余額：人民幣元整（￥），買方須在年月日前交付給甲方。

　　⒊甲方應在收到定金后個工作日內備齊銀行辦理貸款所需要的資料，且協助乙方申請銀行按揭。乙方應在簽署本合約后日內提供齊全銀行辦理貸款所需要的資料、支付貸款所需費用，同時委托丙方指定之按揭機構辦理交易過戶及按揭手續，并注明向銀行申請元貸款年限年的銀行按揭貸款（以銀行批準的結果為準）。

　　⒋首期樓款（不含定金）：人民幣元整（￥）乙方應在雙方到十堰市房產交易中心簽署《存量房買賣合同》，完成交易遞件手續、領取房屋產權轉移登記回執單當日付清；

　　⒌乙方按歸類上述方式的足額按期付給甲方款項（定金及定金余額除外）后，按照下列第種方式轉給甲方：

　　（一）甲方收取定金后日內自行向抵押銀行辦理提前還貸手續：

　　1）甲方同意由銀行接受還貸申請之日起申請之日起日內一次性還清銀行貸款，甲方承擔提前還貸所產生的一切手續和費用，并須在抵押銀行出具還清貸款證明等材料后日內到房管部門辦理撤銷抵押手續。

　　2）經銀行審批同意放貸，乙方與銀行簽訂《個人購房借款合同》后，乙方應在雙方到十堰市房產交易中心簽署《存量房買賣合同》、完成交易遞件手續、領取房屋產權轉移登記回執單當日將首期樓款付給甲方；

　　3）房價余款（即申請貸款額）：人民幣元整（￥），于辦理交易過戶及抵押登記手續完成后貸款銀行直接劃入甲方指定銀行賬戶上。如銀行實際放款額與原申請額之間有差額的，差額部分乙方應于貳日內以現金形式補足該房屋樓款。

　　（二）乙方以首付款代甲方向銀行辦理提前還貸手續：

　　1）甲方需與丙方至公證處辦理公證授權委托手續，由丙方全權代辦提前還貸及取回房屋產權證原件、繳納相關稅費及交易過戶等相關手續，直至該事項辦理完成為止。甲方承諾放棄親自行使處分該物業產權及不得另行出售該物業。同時甲方須承擔辦理公證委托、提前還貸及注銷抵押所產生的一切手續費用。

　　2）乙方在收到丙方書面通知到銀行提前還貸之日起的工作日內，將首期房款（不含定金）轉入甲方貸款賬戶內，銀行到賬后即視為甲方已收取相應房款，并當即出具相對應數額之收款收據予乙方。

　　3）房價余款（即申請貸款額）：人民幣元整（￥）于辦理交易過戶及抵押登記手續完成后由貸款銀行直接劃入甲方指定銀行賬戶上。如銀行實際放款額與原申請額之間有差額的，差額部分乙方應于貳日內以現金形式補足該房屋樓款。同時甲乙雙方辦理完結交接手續。

　　4）在簽署本合約后年月日前甲乙雙方配合丙方完成本次交易遞件手續。

　　交易費用支付方式：

　　年月日前，甲方向丙方預付辦理委托事項所需費用人民幣元整（￥），乙方向丙方預付辦理委托事項所需費用人民幣元整（￥），待業務完結后，丙方按支出憑據向【甲】【乙】方報銷；如實際發生費用與預付金額不符的，按多還少補方式處理。

　　四、甲乙雙方稅費支付方式及期限：

　　（如遇政府及有關部門調整稅費，無論何種情況，甲乙雙方應按其新規定執行，一方拒不執行的，則視為違約方。）

　　五、房屋、物業的交割

　　1．該房屋以現狀售予乙方，而乙方或其授權代表已檢查并同意以現狀購入該房屋；該房屋之現狀是指【空屋】【有家具電器（詳見家具電器清單）】【該物業現附有租約，買賣同意連同現有之租約一起購入物業，甲方協助乙方與租戶簽訂新的租約】，故乙方不得借此拒絕交易。甲方應于年月日前交付該房屋予乙方。

　　2．在簽署本合約之同時，甲方同意交付人民幣元整（￥元）予丙方保管作為該房屋之雜費保證金。甲方在交付該房屋予乙方使用之日期前，必須付清一切有關該房屋之雜費（如水電、煤氣、物業管理費、電話費及有線電視收視費等），待結清相關雜費后，由丙方無息原款退還該保證金予甲方；如甲方未按約定結清該房屋相關費用，則乙方有權從該保證金中扣除相等數額之費用。

　　3.甲方在移交房屋時，應保持房屋結構及水電、煤氣、衛生、有線電視、通訊等配套設施完整，保持原有的裝修狀況。

　　4.甲方應在移交該房屋之日同時向乙方移交該房屋的水電、煤氣、衛生、有線電視、通訊、物業管理等配套設施過戶所需的各項資料。

　　5.甲乙雙方到房產局過戶后個工作日內甲方開始辦理該物業戶口遷出手續。

　　六、基于甲乙雙方之信任并獨家委托丙方全權代理本次交易服務，且丙方在買賣該房屋時提供的中介服務和咨詢服務（信貸事宜），甲乙雙方同意在合約生效當日向丙方支付中介代理費，具體詳見附件《買賣服務承諾書》。如甲乙雙方逾期支付中介代理費或信貸業務傭金的，每逾期一天，按應付費用的1%向丙方支付違約金，直到全部支付完畢之日止。

　　七、責任與權利

　　1.甲方保證該房屋產權的真實性與合法性；沒有權屬糾紛或債權債務糾紛；已征得其他產權共有人、同住成年人同意；原租賃關系終止或原承租人已放棄優先購買權。

　　2．乙方有權對該房屋產權的真實性與合法性進行核實。

　　3．甲方在簽署本合約后須將該房屋之權屬證明原件交由丙方保管直至交易完成當日。

　　4．甲、乙雙方均有權對丙方為其提供的房屋買賣中介服務工作進行監督。

　　5．丙方對房屋、物業的交接有監督權并有權督促甲方盡快移交的權利。

　　八、違約責任

　　1.上述約定甲乙雙方須共同遵守、履行，任何一方逾期履行或違約都須承擔違約責任（雙方另行約定除外）。

　　2.甲方違約則除須退還所有乙方已付之款項外，并須以定金同等數目之金額作為違約金賠償乙方損失，但乙方不得再為此而向甲方進一步追究責任或要求賠償損失，且不得迫使甲方履行此合約。

　　3.乙方違約則甲方有權沒收乙方已付定金作為違約金彌補損失，而甲方有權再將該物業售予任何人，但甲方不得再為此而向乙方進一步追究責任或要求賠償損失。

　　4.基于丙方全權代理本次交易服務，故違約方除承擔上述違約責任外還須承擔丙方應收取之中介服務費。甲乙雙方任何一方違約都須在拾日內履行違約責任，逾期壹日按該房屋成交價之 ‰計付予守約方作為損失賠償。

　　5．如該房屋的產權不真實、明晰，出現權屬糾紛或債權債務糾紛，由此引起的一切責任全部由甲方承擔.。